Petroleos del peru petroperu s



Descargar 1.09 Mb.
Página6/6
Fecha de conversión28.10.2018
Tamaño1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6

CLÁUSULA SEXTA - OBLIGACIONES DE PETROPERU S.A.


6.1 Coordinar el acceso del CONTRATISTA a las instalaciones de los 97 grifos y/o estaciones de servicio de la cadena Pretrored, de ser el caso, proporcionarle la información relacionada con el objeto del contrato. Las Jefaturas darán oportunidad al intercambio, coordinación y diálogo entre el personal de PETROPERU y el CONTRATISTA, en todo lo relacionado con la ejecución del presente contrato.

6.2 Efectuar el pago dentro de los plazos establecidos en la Cláusula Cuarta del presente contrato.



CLÁUSULA SÉPTIMA - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante Carta Notarial para que la satisfaga en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante Carta Notarial.



PETROPERU podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley y el artículo 225º del Reglamento, en los casos en que el CONTRATISTA:

  1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

  2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

  3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

En caso de resolución del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, PETROPERU comunicará los hechos suscitados al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la aplicación de la sanción correspondiente, e iniciará las acciones correspondientes al establecimiento de la responsabilidad civil y penal de las infracciones cometidas y a los daños causados, de ser el caso.
CLÁUSULA OCTAVA- PENALIDAD

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el CONTRATISTA, se hará acreedor a una penalidad por cada día de atraso, hasta por un máximo equivalente al 10% del monto del contrato, conforme a lo señalado en el artículo 222º del Reglamento. La mora se aplicará de manera automática.



PETROPERU S.A. hará efectiva la penalidad, al momento de efectuar los pagos de las facturas respectivas que tuviera pendiente el CONTRATISTA, o en la Conformidad Final que se practique.

CLÁUSULA NOVENA - GARANTÍAS
El CONTRATISTA entrega a PETROPERU S.A. en Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato la Carta Fianza / Póliza de Caución N° …, emitida por … con vigencia hasta el … de … de …, por el monto de US$. …………..(……….. Dólares Americanos), equivalente al 10% del monto total del contrato.
(De ser el caso) El CONTRATISTA entrega a PETROPERU S.A. en Garantía por el Monto Diferencial de Propuesta, la Carta Fianza / Póliza de Caución Nº…, emitida por … con vigencia hasta el … de … de …, por el monto de US$…………. (……Dólares Americanos), equivalente al 25% de la diferencia entre el valor referencial y su propuesta económica.
El CONTRATISTA se compromete a renovar y mantener vigente ambas garantías hasta la conformidad de la recepción de la última prestación a su cargo. Las garantías se ejecutaran conforme a lo establecido en el artículo 221° del Reglamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - SEGUROS
El CONTRATISTA tiene contratada la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General N°…….. por un monto de US$ 100,000.00 (Cien Mil y 00/100 Dólares Americanos), obligándose a mantener su vigencia hasta la liquidación del presente contrato.

Dicha póliza ampara los daños personales y materiales que el CONTRATISTA ocasione a terceras personas o al Medio Ambiente por toda y cada perdida que ocasione en la ejecución del contrato. También se considerarán como terceros, solo para este efecto, los bienes y personal de PETROPERU S.A.

En caso de que la póliza sea insuficiente o no pueda ejecutarse por cualquier motivo, el CONTRATISTA asumirá directamente el pago de indemnizaciones a terceras personas así como a PETROPERU S.A.y a su personal.

El CONTRATISTA deberá entregar a PETROPERU S.A. copia de la póliza debidamente cancelada para su revisión y aprobación.

Cualquier modificación de las condiciones de la póliza deberá ser inmediatamente comunicada por el CONTRATISTA a PETROPERU S.A.

El CONTRATISTA también deberá asegurar a sus trabajadores para el caso de actividades de alto riesgo.



CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

PETROPERU S.A. y el CONTRATISTA definen como caso fortuito o fuerza mayor, los actos o hechos que afectando la normal ejecución del servicio, estén fuera del control racional de las partes y que no pueden ser previstos o que si están previstos no pueden ser evitados, siempre que tales hechos no acontezcan por negligencia de la parte que la invoca o de sus dependientes, tal como lo define el artículo 1315° del Código Civil.

En Caso se presente caso fortuito o fuerza mayor se estará a los dispuesto por el artículo 42º de la Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 232º de su Reglamento; pero si el caso fortuito o fuerza mayor es de tal naturaleza que impide la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes, éstas resolverán el contrato de acuerdo a lo establecido en el artículo 45º de la Ley.

De perdurar la situación de caso fortuito o fuerza mayor, por un período mayor a tres (03) días continuos o diez (10) días acumulados, que hiciese aconsejable la resolución del contrato, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1371° del Código Civil. La resolución operará de manera automática, para lo cual la parte perjudicada comunicará a la otra mediante Carta Notarial.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del contrato, y en general todos los conflictos que deriven de su ejecución e interpretación, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante conciliación y/o arbitraje de derecho, bajo la organización y administración del órgano del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo con su Reglamento.


El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, con sede en la ciudad de Lima, conformado por tres miembros, según lo dispuesto en el artículo 278° del Reglamento. A falta de acuerdo en la designación del (los) mismo(s) o del Presidente del Tribunal, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas aplicables.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA - CAMBIO DOMICILIO LEGAL

Cualquiera de la partes, tiene derecho a cambiar de domicilio. Para que el cambio tenga validez, la nueva dirección debe notificarse por Carta Notarial a la otra parte contratante, con cinco (05) días naturales de anticipación a la fecha en que se efectúe el cambio, salvo causas de fuerza mayor, para las que se notificará el cambio dentro de los cinco (05) días naturales posteriores a la fecha de producido el evento.

Las partes convienen en que las notificaciones a cursarse, serán consideradas como válidas, sólo si se entregan notarialmente o con cargo.

Cualquiera de las partes contratantes podrá elevar este contrato a Escritura Pública, corriendo los gastos que esto origine, a cargo del que lo solicite.

En señal de conformidad las partes suscriben dos (02) ejemplares del presente contrato, correspondiendo el primero a PETROPERU S.A. y, el segundo, al CONTRATISTA.

En la ciudad de Lima, a los ……..días del mes de ……….. del año dos mil seis



Por PETROPERU S.A. Por el CONTRATISTA


ANEXO N° 14
NÓMINA DE GRIFOS CADENA PETRORED




DPTO

PROVINCIA

DISTRITO

ZONA

MANTENIMIENTO PROPUESTO

1

AYACUCHO

HUAMANGA

AYACUCHO

CENTRO

MES 1

2

LIMA

LIMA

ATE

CENTRO

MES 1

3

LIMA

LIMA

ATE

CENTRO

MES 1

4

LIMA

LIMA

CARABAYLLO

CENTRO

MES 1

5

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

CENTRO

MES 1

6

LIMA

LIMA

EL AGUSTINO

CENTRO

MES 1

7

LIMA

LIMA

INDEPENDENCIA

CENTRO

MES 1

8

LIMA

LIMA

LIMA

CENTRO

MES 1

9

LIMA

LIMA

LURIN

CENTRO

MES 1

10

LIMA

LIMA

MIRAFLORES

CENTRO

MES 1

11

LIMA

LIMA

SAN ISIDRO

CENTRO

MES 1

12

LIMA

LIMA

SURCO

CENTRO

MES 1

13

LIMA

LIMA

COMAS

CENTRO

MES 1

14

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 1

15

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 1

16

JUNIN

CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO

CENTRO

MES 2

17

JUNIN

CONCEPCION

CONCEPCION

CENTRO

MES 2

18

JUNIN

CONCEPCION

CONCEPCION

CENTRO

MES 2

19

JUNIN

CONCEPCION

MATAHUASI

CENTRO

MES 2

20

JUNIN

HUANCAYO

CHILCA

CENTRO

MES 2

21

JUNIN

HUANCAYO

CHILCA

CENTRO

MES 2

22

JUNIN

HUANCAYO

CHILCA

CENTRO

MES 2

23

JUNIN

HUANCAYO

EL TAMBO

CENTRO

MES 2

24

LIMA

HUAURA

VEGUETA

CENTRO

MES 2

25

LIMA

LIMA

S.J.LURIGANCHO

CENTRO

MES 2

26

LIMA

LIMA

S.J.LURIGANCHO

CENTRO

MES 2

27

LIMA

LIMA

LIMA

CENTRO

MES 2

28

LIMA

HUAURA

HUACHO

CENTRO

MES 2

29

LIMA

LIMA

ATE

CENTRO

MES 2

30

LIMA

LIMA

CHACLACAYO

CENTRO

MES 2

31

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

NORTE

MES 3

32

ANCASH

CASMA

CASMA

NORTE

MES 3

33

ANCASH

CASMA

CASMA

NORTE

MES 3

34

ANCASH

SANTA

CHIMBOTE

NORTE

MES 3

35

ANCASH

SANTA

CHIMBOTE

NORTE

MES 3

36

ANCASH

SANTA

NUEVO CHIMBOTE

NORTE

MES 3

37

CAJAMARCA

JAEN

JAEN

NORTE

MES 3

38

CAJAMARCA

JAEN

JAEN

NORTE

MES 3

39

CAJAMARCA

JAEN

JAEN

NORTE

MES 3

40

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 3

41

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 3

42

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 3

43

JUNIN

CONCEPCION

STA. ROSA DE OCOPA

CENTRO

MES 3

44

JUNIN

HUANCAYO

EL TAMBO

CENTRO

MES 3

45

LA LIBERTAD

ASCOPE

PAIJAN

NORTE

MES 3

46

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO

NORTE

MES 3

47

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO

NORTE

MES 3

48

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO

NORTE

MES 4

49

LA LIBERTAD

TRUJILLO

TRUJILLO

NORTE

MES 4

50

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

NORTE

MES 4

51

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

NORTE

MES 4

52

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

NORTE

MES 4

53

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

ETEN

NORTE

MES 4

54

LIMA

HUARAL

HUARAL

CENTRO

MES 4

55

LIMA

LIMA

ATE

CENTRO

MES 4

56

LIMA

LIMA

CHORRILLOS

CENTRO

MES 4

57

LIMA

LIMA

LIMA

CENTRO

MES 4

58

LIMA

LIMA

S.J.LURIGANCHO

CENTRO

MES 4

59

APURIMAC

CHINCHEROS

CHINCHEROS

CENTRO

MES 4

60

ICA

PISCO

SAN CLEMENTE

CENTRO

MES 4

61

LIMA

LIMA

LA MOLINA

CENTRO

MES 4

62

HUANUCO

LEONCIO PRADO

RUPA RUPA

CENTRO

MES 4

63

HUANUCO

LEONCIO PRADO

RUPA RUPA

CENTRO

MES 4

64

LIMA

LIMA

LIMA

CENTRO

MES 4

65

JUNIN

CONCEPCION

MATAHUASI

CENTRO

MES 5

66

JUNIN

HUANCAYO

CHILCA

CENTRO

MES 5

67

JUNIN

HUANCAYO

CHILCA

CENTRO

MES 5

68

JUNIN

HUANCAYO

HUANCAYO

CENTRO

MES 5

69

JUNIN

HUANCAYO

PILCOMAYO

CENTRO

MES 5

70

JUNIN

JAUJA

JAUJA

CENTRO

MES 5

71

LIMA

BARRANCA

SUPE

CENTRO

MES 5

72

LIMA

LIMA

LA VICTORIA

CENTRO

MES 5

73

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

LAMBAYEQUE

NORTE

MES 5

74

AREQUIPA

AREQUIPA

CAYMA

SUR

MES 5

75

AREQUIPA

CAMANA

CAMANA

SUR

MES 5

76

AREQUIPA

CAMANA

MARISCAL CACERES

SUR

MES 5

77

CUSCO

CANCHIS

SICUANI

SUR

MES 5

78

CUSCO

CUSCO

SAN JERONIMO

SUR

MES 5

79

CUSCO

CUSCO

SAN SEBASTIAN

SUR

MES 5

80

HUANUCO

HUANUCO

AMARILIS

CENTRO

MES 5

81

JUNIN

CHANCHAMAYO

CHANCHAMAYO

CENTRO

MES 5

82

JUNIN

CHANCHAMAYO

SAN RAMON

CENTRO

MES 6

83

TACNA

TACNA

TACNA

SUR

MES 6

84

CAJAMARCA

CHOTA

CHOTA

NORTE

MES 6

85

LAMBAYEQUE

CHICLAYO

CHICLAYO

NORTE

MES 6

86

LIMA

CAÑETE

ASIA

CENTRO

MES 6

87

HUANCAVELICA

ANGARAES

LIRCAY

CENTRO

MES 6

88

HUANUCO

AMBO

AMBO

CENTRO

MES 6

89

HUANUCO

HUANUCO

HUANUCO

CENTRO

MES 6

90

JUNIN

CHANCHAMAYO

PERENE

CENTRO

MES 6

91

JUNIN

CHANCHAMAYO

SAN RAMON

CENTRO

MES 6

92

JUNIN

HUANCAYO

EL TAMBO

CENTRO

MES 6

93

JUNIN

HUANCAYO

HUANCAYO

CENTRO

MES 6

94

PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA

CENTRO

MES 6

95

PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA

CENTRO

MES 6

96

PASCO

PASCO

CHAUPIMARCA

CENTRO

MES 6

97

PASCO

PASCO

NINACACA

CENTRO

MES 6


ANEXO N° 15

TEXTO SUGERIDO

CARTA FIANZA POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Lima, ... de … del 2006


Señores

Petróleos del Perú – PETROPERU S.A.

Presente

De nuestra consideración:

Por la presente, prestamos fianza por …, irrevocable, solidaria, incondicionada, de realización automática y sin beneficio de excusión, a favor de ustedes, por la cantidad de US$ …(… Dólares Americanos), para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato derivado del proceso de selección Concurso Público No. CP-……-2006-OFP/PETROERU, para la contratación del Servicio de mantenimiento de la pintura y bienes publicitarios de 97 Grifos y/o Estaciones de Servicio de la cadena Petrored.

Esta Fianza garantiza, ante Petróleos del Perú - PETROPERU S. A., el cumplimiento por … (nombre del CONTRATISTA), de todas y cada una de las condiciones establecidas en el Contrato mencionado en el párrafo anterior.

Queda entendido que esta Fianza, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de US$ …, siendo su plazo de vigencia hasta el ...

Esta Fianza puede ser renovada, a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito.

Es expresamente entendido por nosotros, que esta fianza será ejecutada por ustedes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1898° del Código Civil vigente, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

Toda demora por nuestra parte para honrar la presente fianza, a favor de ustedes, devengará la tasa máxima de interés convencional compensatorio y la tasa máxima de interés moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de la fecha del requerimiento de pago, a que se refiere el párrafo anterior.

Atentamente,

Nombre (s) y firma (s) autorizada (s)



ANEXO Nº 15-A

TEXTO SUGERIDO

POLIZA DE CAUCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Lima, … de … del 2006
Señores

Petróleos del Perú -

Presente

De nuestra consideración:

A solicitud de nuestro cliente …, mediante esta Póliza de Caución de carácter irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de realización automática en el país al solo requerimiento de PETROPERÚ S.A., bajo responsabilidad, a favor de ustedes, por la cantidad de US$ … (… Dólares Americanos), para garantizar a nuestro afianzado en el fiel cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el Contrato derivado del proceso de selección por Concurso Público No. CP-…-2006-OFP/PETROERU, para la contratación del Servicio de mantenimiento de la pintura y bienes publicitarios de 97 Grifos y/o Estaciones de Servicio de la cadena Petrored

La Póliza de Caución cubre el pago de las deudas originadas en el Contrato que se hace referencia en el párrafo anterior, incluyendo los intereses devengados por los saldos vencidos.

Queda entendido que esta Póliza de Caución, no podrá exceder en ningún caso y por ningún concepto, la cantidad de US$ … (… Dólares Americanos), siendo su plazo de vigencia hasta el …

Esta Póliza de Caución puede ser renovada, a solicitud de la parte interesada y previa confirmación por escrito.

Es expresamente entendido por nosotros, que esta Póliza de Caución será ejecutada por ustedes, de conformidad con las normas legales vigentes, indicándonos posteriormente el monto que debemos pagarles.

La Compañía de Seguros … a primera solicitud de PETROPERÚ S.A. y sin oponer excepción alguna deberá limitarse a honrar la presente Póliza de Caución de inmediato dentro del plazo máximo de tres días.

Toda demora generará responsabilidad solidaria para … (Nombre de la Compañía de Seguros) y para …(nombre del CONTRATISTA de PETROPERÚ S.A.) y dará lugar al pago de intereses a favor de PETROPERÚ S.A. a la Tasa Máxima de Interés Convencional Compensatorio y la Tasa Máxima de Interés Moratorio, permitidas por dispositivos legales para personas ajenas al sistema financiero. Los intereses y gastos serán calculados a partir de la fecha del requerimiento de pago, a que se refiere el párrafo anterior.

Atentamente,



Nombre (s) y firma (s) autorizada (s)




Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5   6


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal