Cepillo dental



Descargar 392.89 Kb.
Página5/5
Fecha de conversión24.05.2018
Tamaño392.89 Kb.
1   2   3   4   5

PROYECTO DE CONTRAT0 DIABASTE Nº …...-2003

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº …..-2003-MGP-DIABASTE


COMPRA-VENTA DE ………….
Conste por el presente documento, el Contrato de Compra -Venta que celebra de una parte, la Marina de Guerra del Perú, con RUC. 20153408191 y con domicilio en Av. Contralmirante Mora s/n - Base Naval del Callao, debidamente representada por el Director de Abastecimiento el señor Contralmirante Gilberto YAÑEZ Gentille, identificado con CIP. 06720481, en adelante denominada “LA MARINA” y de la otra parte la empresa ……. , con RUC. ………… y con domicilio en la ……….., Distrito ……a, debidamente representada por su …… el señor …., identificado con DNI. ….., según poder inscrito en la Ficha Nº ..………. De la Oficina Registral de Lima y Callao, en adelante denominada “EL CONTRATISTA”, conforme a las cláusulas siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA.- (ANTECEDENTES)
LA MARINA con la finalidad de cubrir parte de su Programa de Abastecimiento, requiere adquirir …….. para …………………….
EL CONTRATISTA es una Persona Jurídica dedicada a la fabricación y distribución de insumos y prendas de vestir en general
El Comité Especial de LA MARINA nombrada mediante Resolución de la Comandancia General Nº …. - 2003-CGMG de fecha ……. 2003, conforme a las Bases Administrativas que normaron el proceso de …………….. Nº …..-2003, mediante Acta de fecha ……… …..2003 ha otorgado la Buena Pro a EL CONTRATISTA la misma que conjuntamente con su propuesta técnica y económica, forman parte integrante del presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA.- (OBJETO)
2.1 Por el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a entregar igual a las muestras y especificaciones técnicas, estipuladas en las Bases Administrativas y que aprobaron el Control de Calidad, lo siguiente:
* Rubro .., Item .: … (..) …..

* Rubro ..., Item .: .… (..) ….


2.2 Por su parte, LA MARINA se obliga a recibir los bienes detallados en el párrafo (2.1) que antecede y pagar el precio convenido previa liquidación del presente contrato.


CLÁUSULA TERCERA.- (PRECIO Y FORMA DE PAGO)
El precio por cada bien que ha sido ofertado por EL CONTRATISTA y aceptado por LA MARINA, es el siguiente:
Rubro 1, Item .: CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. ..) incluido el IGV.

Rubro 1, Item .: CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. ..) incluido el IGV.

Rubro 1, Item .: CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/ ..) incluido el IGV.
El precio total de la adquisición asciende a la suma de …………………… CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. …..00), que será abonado por LA MARINA después de TREINTA (30) días del internamiento total de los bienes adquiridos y en directa relación con la habilitación de fondos dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas y realizada con cargo al Presupuesto Anual aprobado para la Marina de Guerra del Perú en su condición de Unidad Ejecutora del Sector Defensa.

Dicho pago deberá efectuarse previa liquidación del presente contrato de acuerdo al Articulo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y presentación de la factura correspondiente por EL CONTRATISTA.


CLÁUSULA CUARTA.- (PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA)
4.1 El Plazo de entrega de los bienes materia del presente Contrato se ha fijado de la siguiente manera:
Rubro .., Item .: EL …….. 2003.

Rubro .., Item .: El .. ……. 2003.


4.2 El lugar de entrega convenido son los almacenes de la Dirección de Abastecimiento, sito en la Base Naval del Callao.
CLÁUSULA QUINTA.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO)
EL CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato, entregará a LA MARINA, un certificado expedida por el CONSUCODE de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y una Carta Fianza Bancaria incondicional, irrevocable, solidaria, de realización automática y sin Beneficio de Excusión, emitida por Entidad Bancaria de primer orden, por monto equivalente al 10 % del precio total pactado en la cláusula tercera en calidad de Garantía de Fiel Cumplimiento.

La mencionada Carta Fianza permanecerá vigente hasta 30 días después de la fecha de internamiento total de los productos en los almacenes de LA MARINA.


CLÁUSULA SEXTA.- (GARANTÍA TÉCNICA)
EL CONTRATISTA garantiza a LA MARINA que los productos objeto de la compra venta es de primera calidad y en caso se presentara algún defecto o vicio oculto, LA MARINA lo comunicará inmediatamente a EL CONTRATISTA, el cual se obliga a sustituir el producto defectuoso, no apto para su uso o que no reúnan los requisitos exigidos. El costo de la reposición corre por cuenta de EL CONTRATISTA.
CLAUSULA SETIMA.- DECLARACIÓN JURADA
Por presente, EL CONTRATISTA de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del inciso (f) del Artículo 122 del Reglamento de la Ley 26850, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLÁUSULA OCTAVA.- (PENALIDADES)
En caso que EL CONTRATISTA incumpla el plazo establecido en la cláusula cuarta, por causa no considerada Fuerza Mayor o Caso Fortuito, este quedará automáticamente constituido en mora, obligándose al pago de una penalidad por cada día retraso en la entrega de los bienes objeto del presente contrato, la que será calculada de acuerdo al articulo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado hasta acumular como máximo el 5% del monto total contratado, además de los gastos ocasionados.

Asimismo, EL CONTRATISTA incurra en las causales de resolución establecidas en la cláusula novena, se obliga a pagar a LA MARINA la penalidad por Resolución del presente Contrato equivalente al 10% del monto total contratado;

Las partes dejan expresa constancia que la penalidad por mora es otra y distinta de la penalidad por resolución del Contrato, pudiendo aplicarse separadamente según sea el caso.
CLÁUSULA NOVENA.- (INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCIÓN)
Si EL CONTRATISTA incumple todas o algunas de las obligaciones asumidas en virtud del presente documento contractual, o se acumule el 5% de la penalidad por moras señalado en la cláusula octava, LA MARINA quedará facultada para resolver el contrato en forma unilateral.

En tal caso, LA MARINA cursará una simple comunicación escrita al domicilio de EL CONTRATISTA, dejando constancia de la obligación incumplida, declarando resuelto el contrato, procediendo a la ejecución de las garantías señaladas en la cláusula quinta, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales por daños y perjuicios, y otras a que hubiere lugar.




CLÁUSULA DECIMA.- (CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR)
El incumplimiento de parte de EL CONTRATISTA, de cualquier obligación estipulada en el presente contrato, será dispensado por LA MARINA, siempre y cuando provenga de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Por caso fortuito se entiende a los actos de la naturaleza como inundaciones, tempestades, maremotos, terremotos y otros análogos.

Por causa de fuerza mayor se entiende: huelgas, paros, incendios, explosiones, actos terroristas o cualquier otra causa similar o distinta a aquellas especificadas aquí y que estén fuera del control razonable y no pudieran ser previstas.

10.2 EL CONTRATISTA deberá comunicar por escrito a LA MARINA, la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, dentro de VEINTICUATRO (24) horas de producido el impedimento, en caso contrario, no será aplicable la causa invocada. En tal caso, deberá reiniciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas siguientes al cese de la causa que motivó el impedimento.


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)
Las partes contratantes acuerdan que cualquier litigio, pleito, controversia, duda discrepancia o reclamación resultante de la ejecución o interpretación de este contrato o de sus documentos complementarios o modificatorios relacionados con él, directa o indirectamente, así como cualquier caso de incumplimiento, terminación, rescisión, resolución, nulidad o invalidez o cualquier otra causa relacionada con este contrato será sometida al procedimiento inapelable del Tribunal del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima, al que las partes se someterán incondicional, de conformidad con el Estatuto y el Reglamento de dicho Centro, cuyas disposiciones declaran conocer y aceptar. En consecuencia, en contra del Laudo Arbitral no precederá recurso alguno, por lo cual, las partes renuncian expresamente a ello, se comunicará de inmediato al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la Resolución tomada, quien impondrá las sanciones correspondientes.

Cada una de las partes nombrará a su Árbitro, los cuales designarán al Tercer Arbitro, quien presidirá el Tribunal Arbitral. En caso los Árbitros no se pongan de acuerdo, este será nombrado de oficio por el centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima.

Se suscribe el presente Contrato en SEIS (06) ejemplares originales, en señal de aceptación y conformidad de los contratantes, en el Callao el 20 Enero 2003.

------------------------------------------ ------------------------------------------ Por La Marina Por El Contratista




ANEXO (12 )

REQUERIMIENTOS Y SIMILARES








UTILES DE TOCADOR




Nro.
Item


U/M

Descripcion

Similar

1

Pza

Cepillo dental

Hilo dental

2

Pza

Detergente de 900 gr

Detergente de uso comercial

3

Pza

Escobilla para calzado

Escobilla para ropa

4

Pza

Jabón de tocador

Jabón antibacteriano

5

Pza

Jabón de lavandería

Jabón líquido

6

Pza

Jabonera plástica

Portacepillos

7

Pza

Máquina de afeitar

Hoja de afeitar

8

Pza

Pasta dental

Líquido protector antibacteriano

9

Pza

Pasta para calzado

Betún, líquido para limpiar zapatos

10

Rollos

Papel higiénico

Papel toalla




























ROPA DE CAMA




Nro.
Item


U/M

Descripcion

Similar

1

Pza

Sábanas con elástico de tocuyo

Cubrecama

2

Pza

Sábanas sin elástico de tocuyo

Cubrecama

3

Pza

Funda de colchón

Forro de almohada

4

Pza

Frazadas de lana

Colcha


Compartir con tus amigos:
1   2   3   4   5


La base de datos está protegida por derechos de autor ©composi.info 2017
enviar mensaje

    Página principal